本比选项目为 永州2024年 (略) 管线施工项目分包服务采购 ，比选人为湖南省 (略) 永州分公司。项目资金已落实，具备比选条件，现进行公开比选，特邀请有意向的且具有提供标的物能力的潜在参选人（以下简称参选人）参选。

1. 项目概况与采购内容

1.1项目概况：永州分公司2024年 (略) 管线施工项目分包服务采购，本项目不含税预算金额为人民币57.(略)元，本项目合同执行总金额不高于预估总金额，具体以实际结算为准。

1.2采购内容及分包（标包）划分情况： (略) 管线施工服务含配线光缆、主干光缆及无线配套光缆、管道 (略) ，具体要求详见技术规范书。

1.2.1计划工期：单个订单在接到建设单位开工书面通知后按发包方要求分批完成。

1.2.2项目建设地点： (略) (略) 二县、 (略) 。

1.2.3质量标准要求：合格。

1.2.4承包方式：包工不包料。

1.2.5保修期：终验合格后36个月。集中比选合同有效期：自框架合同签订之日起一个月。如框架合同履行期限截止时间未到，但框架合同金额已执行完毕，则本项目合同有效期届满；如框架合同履行期限结束，合同金额尚未执行完毕，双方可协商是否签订补充协议继续执行合同。

1.3 本项目划分为1个标包，具体实施地域及份额如下：

1.4本项目设置最高参选限价。最高参选限价为：服务费率最高参选限价为1.00%/标包，参选人参选报价高于最高参选限价的，其参选将被否决。

2. 参选人资格要求

2.1参选人应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人，合法运作并独立于比选人和比选代理机构。

2.2本项目要求参选人具备以下资质：

2.2.1住建行政主管部门核发的施工企业安全生产许可证；

2.2.2住建行政主管部门核发的施工劳务资质；

注：如已按照《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》（建市〔2020〕94号）规定取得新资质证书的，资质相应等级对应上述要求。

2.3参选人须具备类似业绩（自2021年01月01日至本项目比选公告发出之前，以合同签订时间为准），提供类似业绩施工合同扫描件（附合同关键页：项目名称、双方签字盖章、合同数量金额、验收证明），并加盖参选人企业公章；

2.4本项目要求参选人具备以下人员要求：

2.4.1通信主管部门核发的项目负责人安全生产考核合格证书（B证） 1 人；

2.4.2通信主管部门核发的专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C证）1 人；

2.4.3特种作业人员须取得特种作业操作证-高处作业操作证（高处安装、维护、拆除作业）和电

工作业操作证（低压电工作业）”，每类证书不少于 2 人。

须提供以上人员资质证书扫描件及由参选人为其缴纳的近一年(2023年5月至2024年4月)的社保证明。

2.5单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目中同一分包（标包）比选或者未划分分包（标包）的同一项目比选。

2.6本项目严禁转包、挂靠及违法分包。

2.7本项目不接受联合体参选。

2.8参选人不得存在下列情形之一：

（1）为比选人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本比选项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包除外；

（3）为本比选项目的监理人；

（4）为本比选项目的代建人；

（5）为本比选项目提供比选代理服务的；

（6）与本比选项目的监理人或代建人或比选代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本比选项目的监理人或代建人或比选代理机构相互控股或参股的；

（8）与本比选项目的监理人或代建人或比选代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（10）被依法暂停或取消参选资格的；

（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（12）在最近三年内（自参选文件递交截止日期起，上溯至3年前的同月同日）被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；

（13）法律法规规定的其他情形；

（14）在最近五年内（自参选文件递交截止日期起，上溯至5年前的同月同日） (略) 单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国 (略) ”的生效判决为准）；

（15）在最近五年内（自参选文件递交截止日期起，上溯至5年前的同月同日） (略) 合同诈骗罪的（以“中国 (略) ”的生效判决为准）；

（16）被 (略) 在“信用中国”网站（http://**.cn）或 (略) 中列入失信被执行人名单，已执行完毕或不再执行的除外；

（17）被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的；

（18）近两年（自参选文件递交截止日期起，上溯至2年前的同月同日）在中国境内（不含港澳台）的非中国电信项目发生施工类一般生产安全责任事故且涉及人员死亡，或施工类较大及以上事故的；

3. 资格审查方法

本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见比选文件第三章“评选办法”，凡未通过资格后审的参选人，其参选将被否决。

4. 比选文件的获取

4.1比选文件获取时间：【2024年11月22日9时00分00秒至2024年11月25日17时30分00秒】（北京时间，下同）。

4.2比选文件获取方式：凡有意参与参选的潜在参选人，请联系，获取比选文件：

5. 参选文件的递交

5.1参选文件递交截止时间（即参选截止时间）为：【2024年11月29日8时30分00秒】。

5.2本项目将于上述同一时间、地点进行唱价，比选人/负责人或者其委托代理人准时参加。

5.3出现以下情形之一时，【比选人】不予接收参选文件：

5.3.1参选文件逾期递交的；

5.3.2未按照比选文件要求密封的；

5.3.3未按照本公告要求获得本项目比选文件的。

6. 样品的递交

6.1 样品递交的时间、地点： / 。

7. 发布公告的媒介

本比选公告仅在中国通服 (略) （http://**）上发布，其他媒介转载无效。

8. 联系及异议接收方式

比 选 人：湖南省 (略) 永州分公司

地 址： (略) (略) (略) 446号

联 系 人：黄红斌

电 话：0746-(略)

电子邮件：*@*q.com

异议接收邮箱：*@*q.com

比选人： 湖南省 (略) 永州分公司

2024 年 11 月 21 日

本比选项目为 永州2024年 (略) 管线施工项目分包服务采购 ，比选人为湖南省 (略) 永州分公司。项目资金已落实，具备比选条件，现进行公开比选，特邀请有意向的且具有提供标的物能力的潜在参选人（以下简称参选人）参选。

1. 项目概况与采购内容

1.1项目概况：永州分公司2024年 (略) 管线施工项目分包服务采购，本项目不含税预算金额为人民币57.(略)元，本项目合同执行总金额不高于预估总金额，具体以实际结算为准。

1.2采购内容及分包（标包）划分情况： (略) 管线施工服务含配线光缆、主干光缆及无线配套光缆、管道 (略) ，具体要求详见技术规范书。

1.2.1计划工期：单个订单在接到建设单位开工书面通知后按发包方要求分批完成。

1.2.2项目建设地点： (略) (略) 二县、 (略) 。

1.2.3质量标准要求：合格。

1.2.4承包方式：包工不包料。

1.2.5保修期：终验合格后36个月。集中比选合同有效期：自框架合同签订之日起一个月。如框架合同履行期限截止时间未到，但框架合同金额已执行完毕，则本项目合同有效期届满；如框架合同履行期限结束，合同金额尚未执行完毕，双方可协商是否签订补充协议继续执行合同。

1.3 本项目划分为1个标包，具体实施地域及份额如下：

1.4本项目设置最高参选限价。最高参选限价为：服务费率最高参选限价为1.00%/标包，参选人参选报价高于最高参选限价的，其参选将被否决。

2. 参选人资格要求

2.1参选人应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人，合法运作并独立于比选人和比选代理机构。

2.2本项目要求参选人具备以下资质：

2.2.1住建行政主管部门核发的施工企业安全生产许可证；

2.2.2住建行政主管部门核发的施工劳务资质；

注：如已按照《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》（建市〔2020〕94号）规定取得新资质证书的，资质相应等级对应上述要求。

2.3参选人须具备类似业绩（自2021年01月01日至本项目比选公告发出之前，以合同签订时间为准），提供类似业绩施工合同扫描件（附合同关键页：项目名称、双方签字盖章、合同数量金额、验收证明），并加盖参选人企业公章；

2.4本项目要求参选人具备以下人员要求：

2.4.1通信主管部门核发的项目负责人安全生产考核合格证书（B证） 1 人；

2.4.2通信主管部门核发的专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C证）1 人；

2.4.3特种作业人员须取得特种作业操作证-高处作业操作证（高处安装、维护、拆除作业）和电

工作业操作证（低压电工作业）”，每类证书不少于 2 人。

须提供以上人员资质证书扫描件及由参选人为其缴纳的近一年(2023年5月至2024年4月)的社保证明。

2.5单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目中同一分包（标包）比选或者未划分分包（标包）的同一项目比选。

2.6本项目严禁转包、挂靠及违法分包。

2.7本项目不接受联合体参选。

2.8参选人不得存在下列情形之一：

（1）为比选人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本比选项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包除外；

（3）为本比选项目的监理人；

（4）为本比选项目的代建人；

（5）为本比选项目提供比选代理服务的；

（6）与本比选项目的监理人或代建人或比选代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本比选项目的监理人或代建人或比选代理机构相互控股或参股的；

（8）与本比选项目的监理人或代建人或比选代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（10）被依法暂停或取消参选资格的；

（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（12）在最近三年内（自参选文件递交截止日期起，上溯至3年前的同月同日）被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；

（13）法律法规规定的其他情形；

（14）在最近五年内（自参选文件递交截止日期起，上溯至5年前的同月同日） (略) 单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国 (略) ”的生效判决为准）；

（15）在最近五年内（自参选文件递交截止日期起，上溯至5年前的同月同日） (略) 合同诈骗罪的（以“中国 (略) ”的生效判决为准）；

（16）被 (略) 在“信用中国”网站（http://**.cn）或 (略) 中列入失信被执行人名单，已执行完毕或不再执行的除外；

（17）被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的；

（18）近两年（自参选文件递交截止日期起，上溯至2年前的同月同日）在中国境内（不含港澳台）的非中国电信项目发生施工类一般生产安全责任事故且涉及人员死亡，或施工类较大及以上事故的；

3. 资格审查方法

本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见比选文件第三章“评选办法”，凡未通过资格后审的参选人，其参选将被否决。

4. 比选文件的获取

4.1比选文件获取时间：【2024年11月22日9时00分00秒至2024年11月25日17时30分00秒】（北京时间，下同）。

4.2比选文件获取方式：凡有意参与参选的潜在参选人，请联系，获取比选文件：

5. 参选文件的递交

5.1参选文件递交截止时间（即参选截止时间）为：【2024年11月29日8时30分00秒】。

5.2本项目将于上述同一时间、地点进行唱价，比选人/负责人或者其委托代理人准时参加。

5.3出现以下情形之一时，【比选人】不予接收参选文件：

5.3.1参选文件逾期递交的；

5.3.2未按照比选文件要求密封的；

5.3.3未按照本公告要求获得本项目比选文件的。

6. 样品的递交

6.1 样品递交的时间、地点： / 。

7. 发布公告的媒介

本比选公告仅在中国通服 (略) （http://**）上发布，其他媒介转载无效。

8. 联系及异议接收方式

比 选 人：湖南省 (略) 永州分公司

地 址： (略) (略) (略) 446号

联 系 人：黄红斌

电 话：0746-(略)

电子邮件：*@*q.com

异议接收邮箱：*@*q.com

比选人： 湖南省 (略) 永州分公司

2024 年 11 月 21 日