第一章 询比采购公告

根据我单位采购计划安排，现拟采用询比方式采购 (略) 乍嘉 (略) (略) 建设分公司环保监测及验收询比采购项目，欢迎合格的供应商前来报价。

一、项目概况和采购范围

本项目设1个标段，既第HBJC标段，主要内容包括但不限于：①定期进行环境监测按照项目环境影响报告书及相关批复的要求，对项目建设施工前或准备期、施工期、竣工阶段开展环境监测工作，并编制环境监测报告以及出具环境检测报告；②协助发包人审核施工单位环保实施技术方案、定期开展环保技术培训；③协助发包人做好项目实施过程中的环保信息公开与宣传工作；④服务配合发包人做好行业主管部门检查；⑤项目完工后检查工程环保措施落实和施工现场的环境恢复情况；⑥项目投入试运营前，协助发包人开展突发环境事件风险评估，制定突发环境事件风险防控措施，排查治理环境安全隐患，制定运营期突发环境事件应急预案并协助备案；⑦指导监理单位开展环境监理工作，协助监理单位编制环境监理报告；⑧开展竣工环保验收技术服务，落实项目环境监测工作， (略) 域周边设置多个大气、噪声等环境监测点，并出具监测报告提交发包人，监测报告中应包括项目噪声、水体、空气污染等一切涉及项目环境的内容（具体监测内容及频次按照环保部门要求确定）编制环保应急预案及环境专项验收报告；⑨开展项目竣工环保验收调查，编制竣工环保验收调查报告，组织召开环保专项验收会议、信息公开及备案等；⑩环境监测及专项验收所需的其他技术服务工作。

二、供应商资格要求

1、参加本次采购活动的供应商应当是中华人民共和国境内的√法人、□非法人组织、□自然人、□依法办理主体资 (略) ，同时还应具备如下条件：

√(1) 资质要求:具有独立法人资格，持有有效营业执照或事业单位法人证书，通过省级及以上计量行政部门计量认证（或 (略) 场监督管理部门资质认定或国家认证认可监督管理委员会资质认定）且认证（或认定）参数包含水、气、声等环境检测指标。

（工程类：根据项目实际需求对营业执照、资质证书、安全生产许可证等提出相应要求；材料设备类：根据生产商及经销商的不同要求进行设立）

√（2）业绩要求:1）自2019年7月1日至响应截止时间（以合同协议书或委托书签订时间为准）以来，承接过1 (略) 及以上新建（或改扩） (略) 工程项目的环境监测（或环境监理）任务；2）自2019年7月1日至响应截止时间（以合同协议书或委托书签订时间为准）以来，承接过1 (略) 及以上新建（或改扩） (略) 工程项目的环保专项验收服务任务。

√（3）项目负责人要求:具有环境保护类高级及以上技术职称

√（4）信誉要求: 近三年内（自2021年7月1日至竞价截止日期间）供应商及其法定代表人、拟委派项目负责人无行贿犯罪行为（查询结果以中国 (略) （http://**）网站页面显示内容为准并截图， (略) 判决书判决日期为准）【查询方式：高级检索?全文检索（分别检索供应商、其法定代表人、拟委派项目负责人）?案由（供应商选择“单位行贿”，法定代表人和拟委派项目负责人选择“行贿”）?裁判日期（至少为要求查询开始时间至本公告发出之日）】

（5）其他要求：项目组其他人员：3人，具有中级及以上技术职称

2、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人不得参加本项目采购活动的；单位负责人为同一个人或存在控股、管理关系的不同单位不得参加同一标段（包件）采购活动的。

3、本次项目接受联合体参加采购活动。联合体响应的，应满足下列要求：(未填)

4、每个供应商最多可对1个标段（包件）进行响应，且允许中1个标段（包件）。

5、其他：/

三、采购文件的获取

1、 (略) 上下载时间：2024-12-04 00:00至2024-12-13 08:59。（不得少于2日）

2、潜在供应商可访问浙 (略) 电子招标采购管理系统，网址为http://**进行供应商注册，无需办理CA。本项目采购文件和补充（答疑、澄清）、修改文件均通过浙 (略) 电子招标采购管理系统下载方式发放。

3、潜在供应商对采购文件有疑问的，通过浙 (略) 电子招标采购管理系统递交。提交疑问截止日为2024-12-11 09:00。采购人将于2024-12-12 00:00 (略) 上发布补充（答疑、澄清）文件。潜在供应商应 (略) 站公告，采购人不再通知。供应商因自身贻误行为导致报价失败的，责任自负。

四、响应文件递交等要求

1、响应文件递交的截止时间为：2024-12-13 09:00；（不得少于3日）

2、响应文件递交方式

电子响应文件（正本） (略) 上递交的方式：在响应文件递交时间截止前递交至浙 (略) 电子招标采购管理系统。

?纸质响应文件采用邮寄递交方式：在响应文件递交时间截止前将纸质响应文件邮寄送至（公司名称）（地址：（公司地址），联系人：先生（女士），电话： ）。

?样品等的递交：采用邮寄递交方式，在响应文件递交时间截止前将样品等邮寄送至（公司名称）（地址：（公司地址），联系人：先生（女士），电话： ）。

供应商应预留足够时间确保纸质响应文件、样品在响应文件递交截止时间前邮寄送至采购人指定地点。因快递公司延误造成的本次采购响应失败等风险由供应商自行承担。

3、电子响应文件（正本）未在响应文件递交截止时间前上传至电子招标采购管理系统，将被拒收，后果由供应商自行承担。

?纸质响应文件未递交的或逾期送达的或者未送达指定地点或者未按采购文件要求密封的，而无法参加纸质响应文件开启会议的（仅当因系统故障等非供应商原因造成所有供应商的电子响应文件均无法开启时方开启纸质响应文件），由供应商自行承担责任。

?样品等未递交的或逾期送达的或者未送达指定地点或者未按采购文件要求密封的，造成响应失败等风险由供应商自行承担。

4、参加多个标段（包件）采购活动的供应商，须分别对每个标段（包件）单独递交响应文件。

5、响应文件开启时间：2024-12-13 09:00。

6、其他要求： /。

五、发布公告的媒介

本次采购公告在浙江省交 (略) 电子招标采购管理系统http://**)上发布。

六、联系方式

1、采购人： (略) 乍嘉 (略) (略)

地址： (略) 320国道与乍嘉 (略) 交叉口

联系人：谢艳高

电话：0571-(略)

电子邮箱：

2、监督部门：浙江交投 (略) 纪检审计部（综合监督）

地 址： (略) (略) 萧山科创中心A座22F

电 话：0571-(略) (略)

3、系统维护联系电话：（0571）(略)

采购人： (略) 乍嘉 (略) (略) （单位公章）

日 期：2024-12-02

第一章 询比采购公告

根据我单位采购计划安排，现拟采用询比方式采购 (略) 乍嘉 (略) (略) 建设分公司环保监测及验收询比采购项目，欢迎合格的供应商前来报价。

一、项目概况和采购范围

本项目设1个标段，既第HBJC标段，主要内容包括但不限于：①定期进行环境监测按照项目环境影响报告书及相关批复的要求，对项目建设施工前或准备期、施工期、竣工阶段开展环境监测工作，并编制环境监测报告以及出具环境检测报告；②协助发包人审核施工单位环保实施技术方案、定期开展环保技术培训；③协助发包人做好项目实施过程中的环保信息公开与宣传工作；④服务配合发包人做好行业主管部门检查；⑤项目完工后检查工程环保措施落实和施工现场的环境恢复情况；⑥项目投入试运营前，协助发包人开展突发环境事件风险评估，制定突发环境事件风险防控措施，排查治理环境安全隐患，制定运营期突发环境事件应急预案并协助备案；⑦指导监理单位开展环境监理工作，协助监理单位编制环境监理报告；⑧开展竣工环保验收技术服务，落实项目环境监测工作， (略) 域周边设置多个大气、噪声等环境监测点，并出具监测报告提交发包人，监测报告中应包括项目噪声、水体、空气污染等一切涉及项目环境的内容（具体监测内容及频次按照环保部门要求确定）编制环保应急预案及环境专项验收报告；⑨开展项目竣工环保验收调查，编制竣工环保验收调查报告，组织召开环保专项验收会议、信息公开及备案等；⑩环境监测及专项验收所需的其他技术服务工作。

二、供应商资格要求

1、参加本次采购活动的供应商应当是中华人民共和国境内的√法人、□非法人组织、□自然人、□依法办理主体资 (略) ，同时还应具备如下条件：

√(1) 资质要求:具有独立法人资格，持有有效营业执照或事业单位法人证书，通过省级及以上计量行政部门计量认证（或 (略) 场监督管理部门资质认定或国家认证认可监督管理委员会资质认定）且认证（或认定）参数包含水、气、声等环境检测指标。

（工程类：根据项目实际需求对营业执照、资质证书、安全生产许可证等提出相应要求；材料设备类：根据生产商及经销商的不同要求进行设立）

√（2）业绩要求:1）自2019年7月1日至响应截止时间（以合同协议书或委托书签订时间为准）以来，承接过1 (略) 及以上新建（或改扩） (略) 工程项目的环境监测（或环境监理）任务；2）自2019年7月1日至响应截止时间（以合同协议书或委托书签订时间为准）以来，承接过1 (略) 及以上新建（或改扩） (略) 工程项目的环保专项验收服务任务。

√（3）项目负责人要求:具有环境保护类高级及以上技术职称

√（4）信誉要求: 近三年内（自2021年7月1日至竞价截止日期间）供应商及其法定代表人、拟委派项目负责人无行贿犯罪行为（查询结果以中国 (略) （http://**）网站页面显示内容为准并截图， (略) 判决书判决日期为准）【查询方式：高级检索?全文检索（分别检索供应商、其法定代表人、拟委派项目负责人）?案由（供应商选择“单位行贿”，法定代表人和拟委派项目负责人选择“行贿”）?裁判日期（至少为要求查询开始时间至本公告发出之日）】

（5）其他要求：项目组其他人员：3人，具有中级及以上技术职称

2、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人不得参加本项目采购活动的；单位负责人为同一个人或存在控股、管理关系的不同单位不得参加同一标段（包件）采购活动的。

3、本次项目接受联合体参加采购活动。联合体响应的，应满足下列要求：(未填)

4、每个供应商最多可对1个标段（包件）进行响应，且允许中1个标段（包件）。

5、其他：/

三、采购文件的获取

1、 (略) 上下载时间：2024-12-04 00:00至2024-12-13 08:59。（不得少于2日）

2、潜在供应商可访问浙 (略) 电子招标采购管理系统，网址为http://**进行供应商注册，无需办理CA。本项目采购文件和补充（答疑、澄清）、修改文件均通过浙 (略) 电子招标采购管理系统下载方式发放。

3、潜在供应商对采购文件有疑问的，通过浙 (略) 电子招标采购管理系统递交。提交疑问截止日为2024-12-11 09:00。采购人将于2024-12-12 00:00 (略) 上发布补充（答疑、澄清）文件。潜在供应商应 (略) 站公告，采购人不再通知。供应商因自身贻误行为导致报价失败的，责任自负。

四、响应文件递交等要求

1、响应文件递交的截止时间为：2024-12-13 09:00；（不得少于3日）

2、响应文件递交方式

电子响应文件（正本） (略) 上递交的方式：在响应文件递交时间截止前递交至浙 (略) 电子招标采购管理系统。

?纸质响应文件采用邮寄递交方式：在响应文件递交时间截止前将纸质响应文件邮寄送至（公司名称）（地址：（公司地址），联系人：先生（女士），电话： ）。

?样品等的递交：采用邮寄递交方式，在响应文件递交时间截止前将样品等邮寄送至（公司名称）（地址：（公司地址），联系人：先生（女士），电话： ）。

供应商应预留足够时间确保纸质响应文件、样品在响应文件递交截止时间前邮寄送至采购人指定地点。因快递公司延误造成的本次采购响应失败等风险由供应商自行承担。

3、电子响应文件（正本）未在响应文件递交截止时间前上传至电子招标采购管理系统，将被拒收，后果由供应商自行承担。

?纸质响应文件未递交的或逾期送达的或者未送达指定地点或者未按采购文件要求密封的，而无法参加纸质响应文件开启会议的（仅当因系统故障等非供应商原因造成所有供应商的电子响应文件均无法开启时方开启纸质响应文件），由供应商自行承担责任。

?样品等未递交的或逾期送达的或者未送达指定地点或者未按采购文件要求密封的，造成响应失败等风险由供应商自行承担。

4、参加多个标段（包件）采购活动的供应商，须分别对每个标段（包件）单独递交响应文件。

5、响应文件开启时间：2024-12-13 09:00。

6、其他要求： /。

五、发布公告的媒介

本次采购公告在浙江省交 (略) 电子招标采购管理系统http://**)上发布。

六、联系方式

1、采购人： (略) 乍嘉 (略) (略)

地址： (略) 320国道与乍嘉 (略) 交叉口

联系人：谢艳高

电话：0571-(略)

电子邮箱：

2、监督部门：浙江交投 (略) 纪检审计部（综合监督）

地 址： (略) (略) 萧山科创中心A座22F

电 话：0571-(略) (略)

3、系统维护联系电话：（0571）(略)

采购人： (略) 乍嘉 (略) (略) （单位公章）

日 期：2024-12-02